Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на капитальный ремонт двигателя «Крайслер»
Скачать 140.47 Kb.
|
| Извещение о размещении муниципального заказа путем проведения запроса котировок на капитальный ремонт двигателя «Крайслер». Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу: 630099 г.Новосибирск, ул. Красный проспект, 34, каб.614 (электронный адрес официального сайта: www.zakaz.novo-sibirsk.ru ), извещает о проведении запроса котировок на капитальный ремонт двигателя «Крайслер». Запрос котировок производится для нужд: Муниципального учреждения г. Новосибирска « Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4» Источник финансирования: бюджет города Новосибирска 2008 год. Форма котировочной заявки: приложение № 1. Наименование, количество и характеристики работ: капитальный ремонт двигателя «Крайслер» включает следующие виды работ (приложение 2): - демонтаж и разборка двигателя; - замена изношенных запасных частей: коленчатый вал, вкладыши шатунные и коренные, ролик натяжной, сальники передний и задний ДВС, прокладки ДВС; - сборка и установка двигателя; - выходная диагностика и регулировка. Требования заказчика к выполняемым работам: надлежащее качество выполненного капитального ремонта, в установленный срок, гарантия не менее 6 месяцев. Место оказания услуг: г.Новосибирск, ул. Северный проезд, 10а Срок выполнения работ: до 20.10.2008г. Максимальная цена контракта- 42000,0 рублей (Сорок две тысячи рублей 00 копеек). Цена, указанная в котировочной заявке включает НДС, другие обязательные платежи, прочие накладные расходы, стоимость запасных частей и расходных материалов и остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 34 кабинет 614, с момента размещения на официальном сайте мэрии до 18 час 00 мин «16» сентября 2008 года. Заявки подаются в письменной форме или в форме электронного документа. Форма, срок и условия оплаты: оплата производится денежными средствами на основании заключенного муниципального контракта в течение 2008 года, за фактически выполненный ремонт, по актам выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Срок передачи победителю в проведении запроса котировок муниципального контракта: в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок победителю передается один экземпляр протокола и проект контракта. Ответственное лицо, уполномоченное на прием котировочных заявок: секретарь комиссии по размещению муниципального заказа Шустикова Светлана Александровна, тел.2220238, электронный адрес: SSustikova@admnsk.ru. Дополнительную информацию можно получить в МУ «ДЭУ №4» по телефону 353-48-39 - Мошкина Наталья Александровна. Срок заключения муниципального контракта: не ранее пяти дней после размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания протокола котировочной комиссии. Согласовано: Директор МУ «ДЭУ № 4» Н. К. Хабиров Главный бухгалтер МУ «ДЭУ № 4» М. Н. Коробейникова Юрист МУ «ДЭУ № 4» А. В. Вальтина Юрист ГУБО Т. Г. Мартьянова Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок на капитальный ремонт двигателя «Крайслер» Котировочная заявка на участие в размещении муниципального заказа путем запроса котировок на капитальный ремонт двигателя «Крайслер»
Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок Руководитель предприятия_____________________ М.П. подпись Ф.И.О
Руководитель предприятия_____________________ М.П. подпись Ф.И.О Проект МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____ на капитальный ремонт двигателя «Крайслер» «___»__________2008г. г. Новосибирск Муниципальный заказчик – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в лице председателя конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа Ксензова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Постановления мэра города Новосибирска от 30.06.2008г. № 502, именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________________________________________________, (наименование юридического лица) в лице___________________________________________________, действующего на Основании (должность, ФИО) ___________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», согласно решению комиссии (протокол от «__»_____2008г. №___), в целях обеспечения муниципальных нужд, заключили контракт на следующих условиях:
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы Покупателям, указанным Заказчиком согласно реестру покупателей товаров (Приложение 1), а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ. 1.2. Объем работ, их цена определяется согласно Приложению 2. 1.3. Качественные характеристики работ, а также условия выполнения работ определяются в соответствии с запросом котировок от «16» сентября 2008г. 1.4. Объемы выполнения работ Покупателям определяются договорами на выполнение работ, заключенными между Исполнителем и Покупателями в соответствии с настоящим муниципальным контрактом на основании извещений о прикреплении (далее договор на выполнение работ). 2. Обязанности сторон. 2.1. Обязанности Заказчика: 2.1.1. Обеспечить заключение договоров выполнения работ между Исполнителем и Покупателями, для чего в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта направить Исполнителю и Покупателям извещения о прикреплении Покупателей к Исполнителю. 2.1.2. Обеспечить оплату выполненной работы путем передачи лимитов бюджетных обязательств получателям бюджетных средств – Покупателям. 2.1.3. В случае получения от Исполнителя уведомления указанного в п. 2.2.2 контракта, в течение 10 дней, со дня получения уведомления, выдать извещение о прикреплении к нему другого Покупателя, либо направить Исполнителю отгрузочную разнарядку с указанием получателя работы (указывается иной получатель работы) либо сообщить о своем согласии принять и оплатить работу. 2.1.4. Оплатить выполненные работы в случаях, когда выполнение работы для муниципальных нужд осуществляется получателям, указанным Заказчиком. 2.2. Обязанности Исполнителя: 2.2.1. Подписать в течение 30 дней со дня получения проект договора выполнения работ, направленный ему Покупателем. 2.2.2. В случае отказа Покупателя полностью или частично от работы, указанной в извещении о прикреплении, и от заключения договора на ее выполнение незамедлительно уведомить об этом Заказчика. 3.Цена товара и сумма контракта. 3.1. Цена выполняемой по настоящему контракту работы определена решением комиссии от «__»_________2008г. и включает в себя НДС, другие обязательные платежи, прочие накладные расходы, запасные части и расходные материалы. 3.2. Цена остается неизменной в течение всего срока выполнения работ. 3.3. Общая сумма контракта составляет ___________________ (____________________________________________________________________) рублей (в том числе НДС _________ (________________________________) руб).
4.1. Источником финансирования исполнения контракта является бюджет города Новосибирска 2008г.
5.1 Оплата производится денежными средствами на основании заключенного муниципального контракта в течение 2008 года, за фактически выполненную работу, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании актов выполненных работ, подписанных Покупателем и Исполнителем. 6.Срок исполнения контракта. 6.1. Выполнение работ осуществляется до 20. 10. 2008г. 6.2. Конкретные сроки выполнения работ, а также порядок осуществления приемки выполненных работ на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в п. 1.3 настоящего контракта определяются договорами выполнения работ. 7. Ответственность сторон. 7.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и равняется одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства до момента их фактического исполнения. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 7.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 8. Расторжение контракта. 8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 9. Прочие условия. 9.1. Настоящий контракт считается заключенным и вступает в силу только после подписания его сторонами и согласования с руководителями структурных подразделений мэрии г. Новосибирска, указанными в контракте. 9.2. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и один экземпляр для УФ и НП мэрии г.Новосибирска. 9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 9.4. Ни одна из сторон не имеет право поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу или переуступить право требования долга третьему лицу. 10. Срок действия контракта. 10.1. Настоящий контракт вступает в действие со дня подписания его сторонами и согласования в порядке, предусмотренном в п. 9.1, и действует до 31.12.2008г. 11. Разрешение споров. Арбитраж. 11.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем любых споров или разногласий, связанных с настоящим контрактом или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по нему, Стороны приложат все усилия для их досудебного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями. 11.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 11.3. Настоящий контракт составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 12. Место нахождения и платежные реквизиты сторон. Заказчик : Департамент Т и ДБК мэрии г. Новосибирска Исполнитель: ИНН 5406404194 ИИН______________________ КПП 540601001 КПП______________________ место нахождения: 630099 место нахождения: г.Новосибирск, Красный проспект,34 __________________________ ____________________________ __________________________ Телефон 2227508,2270392 Телефон___________________ Подпись______________А.Е.Ксензов Подпись___________________ М.П. М.П. Приложение № 1 к муниципальному контракту № от 2008г. Реестр покупателей товаров
Заказчик : Департамент Т и ДБК Исполнитель: мэрии г. Новосибирска ___________________А. Е. Ксензов ___________________________ __________________ (подпись руководителя) (ФИО) Приложение № 2 к муниципальному контракту № Спецификация на услуги, подлежащие оказанию
Заказчик : Департамент Т и ДБК Исполнитель: мэрии города Новосибирска ___________________ А. Е. Ксензов ___________________________ __________________ (подпись руководителя) (ФИО) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить документ в свой блог или на сайт
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: Похожие:
Управление Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю предусматривает разместить заказ путем запроса котировок на выполнение...
В извещение о проведении открытого запроса котировок №32 от 26 июля 2012 г на право заключения договора поставки автофургонов под...