Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» icon

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто»









Скачать 49.11 Kb.
НазваниеОоо «Автокомплекс» Рязань-Авто»
В.П. действующего
Дата конвертации01.02.2013
Размер49.11 Kb.
ТипДокументы
ДОГОВОР №_______ сто

на ТО и ремонт автомобилей

г. Рязань _________ 2012 года


______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице ____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Автокомплекс» Рязань-Авто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника СТО Абоимова В.П. действующего на основании Доверенности 08-12к от 11.01.2012 г , с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.


1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению Заказчику услуг на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию (ТО) автомобиля_____________________, гос.рег.знак______________.


2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.


2.1.Исполнитель обязуется:

2.1.1. Предоставлять Заказчику следующие услуги:

- составление заказ – наряда на автомобиль и оценки стоимости восстановительных работ и подлежащих замене запасных частей;

- ТО и слесарные работы;

- восстановительный ремонт

- контрольно – диагностические работы;

- замена агрегатов, узлов и деталей;

- моечные и уборочные работы.

2.1.2. Выполнять обязанности по настоящему договору с соблюдением установленных сторонами сроков. Сроки выполнения работ определяются сторонами дополнительно для каждого конкретного случая работ.

2.1.3. Качественно и добросовестно осуществлять восстановительный ремонт направленных Заказчиком автомобилей.

2.1.4. Предоставлять Заказчику гарантию на выполненные работы – 30 дней по техническому обслуживанию с пробегом не более 2000 км с момента получения автомобиля с СТО Исполнителя Заказчиком. В случае обнаружения в течение указанного срока каких – либо недостатков в выполнении Исполнителем указанных работ, такие недостатки устраняются Исполнителем бесплатно.

Гарантия не распространяется на запасные части и материалы, предоставленные для ремонта Заказчиком.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставлять Исполнителю все документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

2.2.2. Забрать отремонтированный автомобиль со Станции Технического Обслуживания (СТО) Исполнителя в течении суток с момента получения сообщения (в том числе и по телефону), о готовности автомобиля к выдаче.

2.2.3. Оплатить услуги Исполнителя по настоящему договору в соответствии с п.3.4. настоящего договора.


3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ.

.

3.1. На требующийся ремонт автомобиля Заказчиком составляется заявка. Исполнителем на поступивший в ремонт автомобиль составляется заказ – наряд с оценкой стоимости восстановительных работ и подлежащих замене запасных частей. Составленный заказ – наряд предоставляется Заказчику для согласования стоимости ремонта.

3.2. В случае обнаружения в автомобиле скрытых дефектов, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика.

В случае неполучения согласия Заказчика в течение рабочего дня, следующего за датой получения Заказчиком уведомления от Исполнителя, о наличии скрытых дефектов, ремонт таких дефектов Исполнителем не производится.

3.3. Сроки выполнения работ Исполнителем оговариваются отдельно в каждом конкретном случае, по согласованию с Заказчиком, в зависимости от степени повреждения, и указываются в направлении на ремонт.

Датой окончания ремонта считается дата закрытия Исполнителем заказ – наряда на ремонт и уведомление Заказчика о законченном ремонте и готовности транспортного средства к выдаче.

3.4. Автомобиль выдается Заказчику после оплаты выполненного ремонта.

3.5.Выставленные для оплаты заказ – наряды должны в обязательном порядке содержать следующие данные:

- полный перечень видов выполненных работ с указанием количества нормо–часов по каждому виду работы;

- стоимость каждого вида работ и общая стоимость работ;

- перечень использованных запасных частей и материалов, с указанием их наименования, номера, присвоенного заводом изготовителем, их количество по каждой позиции, стоимость по каждой позиции и общая стоимость.


4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.


4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, недобросовестная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2.В случае несвоевременной оплаты за выполненный ремонт Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % стоимости ремонта за каждый день просрочки.

4.3. Исполнитель несет ответственность за сохранность транспортного средства с момента его принятия для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию, и до момента получения автомобиля Заказчиком, со станции технического обслуживания Исполнителя.

Сохранность транспортного средства заключается в осуществлении защиты от повреждений и несанкционированного использования третьими лицами.

4.4. Если иное не предусмотрено настоящим договором, единственным основанием, освобождающим стороны от ответственности, является действие непреодолимой силы, то - есть таких чрезвычайных и непредотвратимых действий, которые:

- не зависят от воли сторон;

- полностью или частично препятствуют выполнению одной из сторон обязательства по настоящему договору;

Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору пропорционально сроку ее действия.


5.СРОК ДОГОВОРА.


5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года. Если не одна из сторон не заявила о расторжении настоящего договора за 15 календарных дней до окончания срока договора, договор автоматически продлевается на следующий год.

5.2. Исполнитель не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.


6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.


6.1.Любые изменения или дополнения к настоящему Договору действительны и являются неотъемлемой частью, если они:

- совершены в письменной форме по согласованию каждой из сторон;

- подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров между сторонами. В случае невозможности достижения соглашения, споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Рязанской области в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


Заказчик:

Исполнитель:



_________________________/____________/



ООО «Автокомплекс» Рязань-Авто

390047,г.Рязань,Куйбышевское шоссе,51

ИНН/КПП 6230044846/623001001

р/с 40702810400046003250

в Ф-ле ГПБ (ОАО) в г.Туле, г.Тула ,

390026, г.Тула, пр-т Ленина, 106

ОГРН 1027700167110

к/счет №30101810700000000716 БИК 047003716


Начальник СТО


________________________ В.П.Абоимов




Добавить документ в свой блог или на сайт
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:

Похожие:

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» iconОоо «Автокомплекс Драйв» Официальный дилер SsangYong Донецк, пр-т Мира, 46а Тел./факс:(062) 386-91-32

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» iconОоо «Автокомплекс Драйв» Официальный дилер SsangYong Донецк, пр-т Мира, 46а Тел./факс:(062) 386-91-32; (062) 382 89 37

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» iconОоо «Автокомплекс Драйв» Официальный дилер SsangYong Донецк, пр-т Мира, 46а Тел./факс:(062) 386-91-32
Пакет «плохие дороги» (антигравийное покрытие днища, усиленная подвеска, передние и задние подкрылки)

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» iconОоо «Автокомплекс Драйв» Официальный дилер SsangYong Донецк, пр-т Мира, 46а Тел./факс:(062) 386-91-32; (062) 386 89 37
Пакет «плохие дороги» (антигравийное покрытие днища, усиленная подвеска, передние и задние подкрылки)

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» iconОоо «юнайт-авто»-официальный дилер ОАО «уаз». Автосалон Проезд Стеклопластик, (4822) 55-31-60 55-31-09. 55-30-67

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» iconОфициальный дилер zaz ООО «авто-дизель» г. Чебоксары, Монтажный проезд, д. 6 Тел. (8352) 220-555

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» iconОфициальный дилер zaz ООО «авто-дизель» г. Чебоксары, Монтажный проезд, д. 6 Тел. (8352) 220-555

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» iconГ ООО «апис авто», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Крамаревой Н. А., действующей на основании Устава, с одной стороны, и Иванов Иван Иванович

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» iconОоо “норд-авто сервис”
...

Ооо «Автокомплекс» Рязань-Авто» iconЗапчасти для грузовиков
В данной производственной практике затрагивается тема анализа информационных систем для контроля затрат в ООО авто-реаниматор

Поделиться в соцсетях



Авто-дневник






База данных защищена авторским правом ©ucheba 2000-2016
обратиться к администрации | правообладателям | пользователям

на главную